停工通知书常用

停工通知书常用范文5篇

停工通知书常用范文1

七城管金沙字[xx]号：

　　你（单位）在进行建设的'行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定，限你（单位）在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制的拆除等措施。

　　如你（单位）不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法院起诉。

　　七台河市金沙新区管委会行政执法局（公章）

　　xx年xx月xx日

　　当事人：

　　承办人：

停工通知书常用范文2

建房户：

　　经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXXXXX擅自修建的房屋，。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的'一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。

　　特此通知

　　送达人：

　　接受人：

停工通知书常用范文3

xx：

　　鉴于你在建的***（位于******）占用国有土地，无任何合法手续，严重违反《城乡规划法》和《土地法》，不符合国有土地使用有关规定，未经审批擅自新建，影响********整体规划，限立即停工，若无合法手续继续建造，责任自行承担。

　　******人民政府

　　20xx年6月7日

　　送达人：

　　接收人：

停工通知书常用范文4

xx户：

　　你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的现状，若再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。

　　送达人：

　　接收人：

　　二〇xx年xx月xx日

停工通知书常用范文5

　　编号：xx施工单位：xx

　　你单位在xx施工，因违反xx规定，经xx检查组(安全检查员)检查，目前施工危及营业线行车安全。应立即停工并采取措施，保障营业线列车安全运行。特此通知。

　　复工前书面报告我单位(部门)xx，复查合格后才能复工。

　　发出通知单位：xx姓名：xx时间：

　　接收通知单位：xx姓名：xx时间：

　　附注：本通知书一式五份，主送施工单位，抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处，自存。

【停工通知书常用】相关文章：

停工通知书范例12-09

停工整改通知书12-01

施工单位停工通知书04-19

工程停工整改通知书12-09

建设工程质量停工通知书模板两篇12-07

停工停业通知06-10

法院执行通知书常用模板12-07

停工整改整顿的方案格式范文12-09

招标通知书和个人通知书的模板12-09